工程承包合同范本,工程承包合同范本免费 / g-c-c-b-h-t-f-b-g-c-c-b-h-t-f-b-m-f

施工合同承包范本？

以下是我的回答，施工合同承包范本是由业主和承包商共同协商制定的，用于明确施工项目的范围、质量标准、价格、工期、安全等方面的要求和责任。以下是一个简单的施工合同承包范本示例：
甲方（业主）：__________
乙方（承包商）：__________
鉴于甲方需要建设的项目及乙方具备的施工能力，双方根据平等、自愿、公平的原则，达成以下协议：
一、项目概述
项目名称：__________
项目地点：__________
项目范围：__________
二、质量标准
质量标准：按照国家相关标准执行。
材料要求：选用符合国家标准的材料。
施工工艺要求：按照乙方提供的施工方案执行。
三、价格及支付方式
合同总价：__________元（大写：__________元整）。
支付方式：甲方在签订合同后支付乙方预付款__________元（大写：__________元整）；施工进度达到50%时，支付进度款__________元（大写：__________元整）；施工结束后，支付尾款__________元（大写：__________元整）。
四、工期及延误责任
工期：自合同签订之日起计算，共__________天。
延误责任：如因甲方原因导致工期延误，乙方不承担责任；如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照每延误一天支付总价1%的标准向甲方支付违约金。
五、安全责任
乙方应遵守安全操作规程，确保施工安全。
如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。
六、违约责任及解决方式
违约责任：如因甲方原因导致合同无法履行，甲方应支付乙方违约金__________元（大写：__________元整）；如因乙方原因导致合同无法履行，乙方应返还甲方已支付的全部款项并支付违约金__________元（大写：__________元整）。
解决方式：如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

打赏